建設(shè)工程施工合同糾紛法律適用觀點(diǎn)

（一）關(guān)于合同性質(zhì)的認(rèn)定

判斷訟爭(zhēng)合同是否為建設(shè)工程施工合同，關(guān)鍵在于判斷合同標(biāo)的是否為建設(shè)工程。判斷是否為建設(shè)工程，主要可以從承包人的資質(zhì)和項(xiàng)目規(guī)模兩個(gè)方面來(lái)區(qū)別和認(rèn)定。從承包人的資質(zhì)看，法律和行政法規(guī)要求建設(shè)工程承包人必須是具有一定資質(zhì)的法人，因此對(duì)于承包人主體資格沒(méi)有特殊要求的項(xiàng)目，不應(yīng)認(rèn)定為建設(shè)工程。從項(xiàng)目規(guī)模看，建設(shè)工程項(xiàng)目一般耗資巨大、質(zhì)量要求嚴(yán)格，主要包括土木工程、建筑工程、安裝工程和裝修工程。實(shí)踐中，園林綠化工程，農(nóng)民自建低層（四層及四層以下）住宅，房屋修繕活動(dòng)、家庭的裝修裝飾及小型工裝活動(dòng)，企業(yè)建設(shè)臨時(shí)簡(jiǎn)易房屋建筑，老舊小區(qū)加裝電梯、更換電梯的安裝工程，農(nóng)業(yè)溫室大棚建設(shè)等，一般不屬于建設(shè)工程。

（二）關(guān)于合同效力及合同相對(duì)性的認(rèn)定

針對(duì)建設(shè)工程施工合同的特殊性，在認(rèn)合同效力及合同相對(duì)性的認(rèn)定上，既要遵循契約自由原則，還要注意以下情形。

1、掛靠

參照住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包違法行為認(rèn)定查處管理辦法》的規(guī)定,掛靠法律關(guān)系的認(rèn)定應(yīng)重點(diǎn)審查：投標(biāo)保證金的繳納主體和資金來(lái)源；實(shí)際施工人是否以承包人的委托代理人身份簽訂合同；實(shí)際施工人是否與發(fā)包人就合同事宜直接磋商；實(shí)際施工人是否全程參與投標(biāo)、保證金的支付、合同的訂立、實(shí)際施工等；是否以勞務(wù)分包形式來(lái)掩蓋掛靠行為；等等。實(shí)踐中，對(duì)于掛靠人與被掛靠人簽訂的掛靠協(xié)議無(wú)效并無(wú)爭(zhēng)議，但是對(duì)于承包人與發(fā)包人簽訂的建設(shè)工程施工合同的效力認(rèn)定存在爭(zhēng)議。多數(shù)意見(jiàn)認(rèn)為，實(shí)際施工人以被掛靠人的名義與發(fā)包人簽訂的建設(shè)工程施工合同，在發(fā)包人明知掛靠的情況下，發(fā)包人與承包人簽訂的建設(shè)工程施工合同無(wú)效，承包人對(duì)合同無(wú)效后果應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，發(fā)包人與掛靠人之間形成事實(shí)上的建設(shè)工程施工合同關(guān)系，建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格，實(shí)際施工人有權(quán)請(qǐng)求發(fā)包人參照合同關(guān)于工程價(jià)款的約定折價(jià)補(bǔ)償；發(fā)包人對(duì)借用資質(zhì)的事實(shí)不知情，即使在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)掛靠的，亦應(yīng)當(dāng)認(rèn)定建設(shè)工程施工合同有效，根據(jù)合同相對(duì)性原則和信賴?yán)姹Ｗo(hù)原則，實(shí)際施工人無(wú)權(quán)向發(fā)包人主張權(quán)利，但可以向被掛靠人主張權(quán)利。對(duì)“發(fā)包人明知”可以從以下方面認(rèn)定：（1）掛靠人直接向發(fā)包人支付投標(biāo)保證金，或者雙方存在出借款項(xiàng)、保證金支付、工程款支付等其他直接款項(xiàng)往來(lái)；（2）發(fā)包人在工程項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽訂等過(guò)程中對(duì)掛靠人是實(shí)際履行主體情況知情；（3）掛靠人與發(fā)包人就合同事宜直接進(jìn)行磋商，或者發(fā)包人知悉掛靠人與被掛靠人之間的掛靠事實(shí)。

2、異常蓋章

一般情況下，蓋章是法人作出要約、承諾意思表示的方式，是確定合同當(dāng)事人的依據(jù)，也是確定承擔(dān)合同權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。但在建設(shè)工程施工合同糾紛案件中，兩種異常蓋章行為的效力需要審慎辨別。（1）對(duì)外簽訂合同加蓋項(xiàng)目部印章。一般情況下，項(xiàng)目部對(duì)外簽訂合同并加蓋項(xiàng)目部印章，是施工企業(yè)分支機(jī)構(gòu)的行為，其后果由施工企業(yè)承擔(dān)。但若印章有對(duì)外簽訂合同限制或?qū)τ≌抡鎸?shí)性有爭(zhēng)議的，須結(jié)合雙方當(dāng)事人的訂立合同過(guò)程，蓋章之人是否履行職務(wù)行為、是否有代理權(quán)限、是否構(gòu)成表見(jiàn)代理及合同履行情況、交易習(xí)慣等因素進(jìn)行判斷。在舉證責(zé)任分配上，須由合同相對(duì)方舉證證明印章由誰(shuí)加蓋、蓋章之人有權(quán)代表或構(gòu)成表見(jiàn)代理，或由主張有效的一方舉證證明項(xiàng)目部曾經(jīng)在某些場(chǎng)合使用過(guò)上述印章或與備案印章相符。（2）加蓋材料收訖章、資料專(zhuān)用章。原則上，材料收訖章、資料專(zhuān)用章通常僅限所屬企業(yè)內(nèi)部間業(yè)務(wù)交流請(qǐng)示報(bào)送等工作，之所以不認(rèn)可超出印章特定用途的蓋章行為的效力，本質(zhì)上是因?yàn)槌终轮艘话闳狈Υ頇?quán)。但是，若相對(duì)人舉證證明其依一般交易習(xí)慣有理由相信該枚印章具有超出其表面記載的實(shí)際功能，或結(jié)合其他證據(jù)證明存在使其相信行為人與企業(yè)存在事實(shí)上或法律上關(guān)聯(lián)的理由，足以讓相對(duì)方相信其具有對(duì)外簽訂合同或相應(yīng)文件的效力的，則不宜認(rèn)定訟爭(zhēng)合同對(duì)企業(yè)不發(fā)生效力。

（三）關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的認(rèn)定關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的認(rèn)定，主要涉及行使權(quán)利的主體、優(yōu)先受償?shù)姆秶约靶惺沟暮侠砥谙?、主要方式等?/span>

1、關(guān)于行使優(yōu)先受償權(quán)的主體

與發(fā)包人訂立建設(shè)工程施工合同的承包人享有建設(shè)工程價(jià)款的優(yōu)先受償權(quán),關(guān)于掛靠人、實(shí)際施工人是否享有建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的問(wèn)題，我們傾向于持否定觀點(diǎn)。

2、關(guān)于行使優(yōu)先受償權(quán)的合理期限

建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的起算點(diǎn)從“應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日”起計(jì)算。建設(shè)工程施工合同對(duì)付款時(shí)間有明確約定的，按合同約定確定。合同解除，發(fā)包人和承包人就合同解除后工程價(jià)款的支付另行達(dá)成協(xié)議的，為該協(xié)議約定的應(yīng)支付建設(shè)工程價(jià)款之日。應(yīng)付款時(shí)間經(jīng)發(fā)包人與承包人協(xié)商延后的，建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的起算點(diǎn)隨之延后，但為避免發(fā)包人與承包人惡意串通，損害銀行等其他債權(quán)人利益，人民法院可審查，若承包人、發(fā)包人存在惡意串通損害第三人利益情形的，則應(yīng)以原合同約定的付款日期為應(yīng)付款時(shí)間。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：（1）建設(shè)工程實(shí)際交付的，為交付之日；建設(shè)工程未交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；（2）建設(shè)工程未交付，建設(shè)工程價(jià)款也未結(jié)算，人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)發(fā)包人欠付承包人工程價(jià)款的，為承包人起訴之日。承包人應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)行使建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，但最長(zhǎng)不得超過(guò)18個(gè)月，自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起算。

3、關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)行使的主要方式

以下屬于依法行使建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的情形：（1）建設(shè)工程承包人提起訴訟、申請(qǐng)仲裁主張工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的；（2）自行與發(fā)包人協(xié)商以該工程折價(jià)抵償欠付工程價(jià)款的；（3）申請(qǐng)人民法院將該工程拍賣(mài)以實(shí)現(xiàn)工程價(jià)款債權(quán)的；（4）申請(qǐng)對(duì)建設(shè)工程拍賣(mài)款參與分配程序主張優(yōu)先受償權(quán)的；（5）以書(shū)面形式向發(fā)包人明確表示主張優(yōu)先受償權(quán)的。承包人在建設(shè)工程價(jià)款的訴訟或仲裁中，未主張建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的，在執(zhí)行程序中，承包人仍可向發(fā)包人主張建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)。建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)是一種法定優(yōu)先受償權(quán)，我們傾向于認(rèn)為，該權(quán)利具有從屬性且不具有人身專(zhuān)屬性，可以隨工程價(jià)款債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。雙方當(dāng)事人請(qǐng)求出具調(diào)解書(shū)對(duì)建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)予以確認(rèn)的，要防止因虛假訴訟損害不特定第三人合法權(quán)益的情形。

（四）關(guān)于工程價(jià)款結(jié)算的認(rèn)定

工程價(jià)款結(jié)算是發(fā)包人與承包人之間最為關(guān)注的焦點(diǎn)之一，實(shí)際施工人與發(fā)包人沒(méi)有合同關(guān)系，雙方無(wú)權(quán)結(jié)算建設(shè)工程價(jià)款。在工程價(jià)款結(jié)算中，需要處理好以下問(wèn)題。

1、工程簽證的效力

在簽證人員、簽證時(shí)間及形式與合同約定不符的情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律和司法解釋關(guān)于委托授權(quán)、職務(wù)代理以及表見(jiàn)代理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合合同訂立和履行中的具體情形認(rèn)定簽證行為對(duì)合同當(dāng)事人的效力，但有證據(jù)證明虛假簽證的除外。

2、抗辯事由的審查

建設(shè)工程施工合同是一種雙務(wù)合同，一方完成合同項(xiàng)下的建設(shè)工程，另一方依約支付工程價(jià)款。實(shí)踐中，發(fā)包人以承包人未交付發(fā)票作為拒付工程價(jià)款抗辯事由的，因交付發(fā)票并非合同主要義務(wù)而支付工程價(jià)款系合同主要義務(wù)，原則上不予支持。但訟爭(zhēng)合同另有明確約定的除外。

3、工程價(jià)款及孳息的確定

建設(shè)工程完工后，雙方應(yīng)按照約定的合同價(jià)款及合同價(jià)款調(diào)整內(nèi)容索賠事項(xiàng)，進(jìn)行工程竣工結(jié)算。因發(fā)包人未按合同約定支付工程進(jìn)度款，如承包人解除合同的，在已完工工程質(zhì)量合格的情形下，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算。

4、發(fā)包人欠付責(zé)任的認(rèn)定

發(fā)包人在欠付建設(shè)工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任的范圍僅限定為建設(shè)工程價(jià)款。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋?zhuān)ㄒ唬返谒氖龡l規(guī)定請(qǐng)求發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任的實(shí)際施工人，僅限于只經(jīng)一手轉(zhuǎn)包或違法分包的實(shí)際施工人。

5、財(cái)政評(píng)審結(jié)論的性質(zhì)

財(cái)政部門(mén)對(duì)財(cái)政投資的評(píng)定審核是國(guó)家對(duì)建設(shè)單位基本建設(shè)資金的監(jiān)督管理，不影響發(fā)包人與承包人合同效力及履行。但是，建設(shè)工程施工合同明確約定以財(cái)政評(píng)審結(jié)論作為結(jié)算依據(jù)的，財(cái)政評(píng)審結(jié)論應(yīng)當(dāng)作為建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算的依據(jù)。當(dāng)事人有證據(jù)證明財(cái)政評(píng)審結(jié)論具有不真實(shí)、不客觀的情形，違反法律規(guī)定或合同約定的，法院應(yīng)對(duì)財(cái)政評(píng)審結(jié)論進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

（五）關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量異議的審查

建設(shè)工程質(zhì)量涉及公共安全等重大問(wèn)題，對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量異議要審慎把握司法介入的程度。

1、質(zhì)量異議性質(zhì)的認(rèn)定

作為被告的發(fā)包人提出工程質(zhì)量異議的，以下情形，屬于抗辯：（1）發(fā)包人僅以工程質(zhì)量問(wèn)題主張拒付或少付工程價(jià)款的；（2）發(fā)包人提出原告在施工過(guò)程中存在偷工減料、未按圖施工等情形，要求減少工程價(jià)款的。以下情形，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)反訴或者另行起訴：（1）發(fā)包人要求承包人支付違約金或賠償損失的；（2）發(fā)包人要求承包人賠償因工程質(zhì)量不符合合同約定而造成的其他財(cái)產(chǎn)或者人身?yè)p害的；（3）發(fā)包人要求原告承擔(dān)返修義務(wù)或賠償損失的，因原告拒絕維修工程而另行委托他人修復(fù)后主張修復(fù)費(fèi)用的；（4）原告逾期完工，發(fā)包人主張工期延誤索賠的。

2、質(zhì)量異議的審查

實(shí)踐中發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題爭(zhēng)議的，往往要借助司法鑒定來(lái)審查。建設(shè)工程未經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用，人民法院支持支付建設(shè)工程價(jià)款請(qǐng)求的，不應(yīng)在文書(shū)中表述“質(zhì)量符合合同約定或質(zhì)量合格”,可向建設(shè)工程管理機(jī)構(gòu)提出司法建議，要求有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理。

3、缺陷責(zé)任期與保修期的區(qū)分

工程保修階段包括缺陷責(zé)任期與工程保修期。缺陷責(zé)任期是指承包人按照合同約定承擔(dān)缺陷修復(fù)義務(wù)，且發(fā)包人預(yù)留質(zhì)量保證金的期限，自工程通過(guò)竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算，一般為1年，最長(zhǎng)不超過(guò)2年，具體由發(fā)包、承包雙方在合同中約定。保修期是承包人按照合同約定對(duì)工程承擔(dān)保修責(zé)任的期限，從工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，具體由發(fā)包、承包雙方在合同中約定，但不得低于法定最低保修年限。在缺陷責(zé)任期內(nèi)，由于承包人原因造成的缺陷，承包人負(fù)責(zé)維修，并承擔(dān)鑒定及維修費(fèi)用；如承包人未履行缺陷修復(fù)義務(wù)，則發(fā)包人可以按照合同約定扣除質(zhì)量保證金，并由承包人承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。缺陷責(zé)任期屆滿，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)返還質(zhì)量保證金。發(fā)包人返還質(zhì)量保證金后，承包人仍應(yīng)按合同約定的各部分工程的保修年限承擔(dān)保修責(zé)任，

4、工程質(zhì)量瑕疵修復(fù)費(fèi)用的承擔(dān)

如果承包人愿意修復(fù)，而發(fā)包人不愿意由承包人修復(fù)也未通知承包人修復(fù)的，發(fā)包人不能直接訴請(qǐng)支付修復(fù)費(fèi)用或者直接委托第三人修復(fù)并訴請(qǐng)支付所產(chǎn)生的修復(fù)費(fèi)用；如果承包人拒絕修復(fù)，或者經(jīng)承包人修復(fù)后建設(shè)工程質(zhì)量仍不合格，或者承包人在合理期限內(nèi)未進(jìn)行修復(fù)的，發(fā)包人可以另行委托第三人進(jìn)行修復(fù)，所產(chǎn)生的合理修復(fù)費(fèi)用可依發(fā)包人請(qǐng)求從應(yīng)付工程價(jià)款中予以扣除。

（六）關(guān)于工期違約責(zé)任的認(rèn)定

建設(shè)工程逾期完工，發(fā)包人要求承包人承擔(dān)違約責(zé)任，承包人以發(fā)包人未及時(shí)支付建設(shè)工程價(jià)款提出抗辯的，應(yīng)審查發(fā)包人逾期支付建設(shè)工程價(jià)款與承包人停（窩）工的因果關(guān)系，并根據(jù)不同的情況作出不同的認(rèn)定：（1）合同約定逾期支付工程進(jìn)度款一定天數(shù)后可以停工的，在約定天數(shù)屆滿后，發(fā)包人仍未支付工程進(jìn)度款的，約定天數(shù)屆滿之日即停工日期，并應(yīng)當(dāng)辦理停工簽證，或有真實(shí)停工的證據(jù)佐證。（2）合同未約定逾期支付工程進(jìn)度款可以停工的，承包人在發(fā)包人逾期支付工程進(jìn)度款后，辦理停工簽證手續(xù)的，從簽證確認(rèn)的停工日期起計(jì)算工期扣延及停窩工損失。（3）商品房工程承包人逾期完工，造成發(fā)包人賠償購(gòu)房人逾期交房違約金的，應(yīng)當(dāng)由承包人進(jìn)行賠償，若發(fā)包人與購(gòu)房者之間約定的逾期交房違約金賠償比例明顯過(guò)高，則需要進(jìn)行綜合考量后，依法予以認(rèn)定。

（七）關(guān)于涉建設(shè)工程司法鑒定

在建設(shè)工程施工合同糾紛案件審理中，司法鑒定發(fā)揮著重要作用。

1、涉建設(shè)工程司法鑒定的審查

除依據(jù)《最高人民法院關(guān)于人民法院民事訴訟中委托鑒定審查工作若干問(wèn)題的規(guī)定》進(jìn)行審查后，還應(yīng)特別注重鑒定事項(xiàng)、鑒定材料、鑒定依據(jù)、鑒定方法、鑒定過(guò)程、鑒定程序以及鑒定意見(jiàn)書(shū)的形式和結(jié)論等實(shí)質(zhì)內(nèi)容的審查。需要注意的是，鑒定意見(jiàn)書(shū)存在明顯瑕疵的，可要求鑒定人補(bǔ)充鑒定或重新鑒定。補(bǔ)充鑒定或重新鑒定仍不能完成委托鑒定事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令鑒定人退回已經(jīng)收取的鑒定費(fèi)用。

2、無(wú)法以財(cái)政評(píng)審?fù)瓿山ㄔO(shè)工程價(jià)款結(jié)算情況的司法鑒定啟動(dòng)

發(fā)包人收到完整結(jié)算文件后在合理期限內(nèi)未提交財(cái)政評(píng)審部門(mén)的、或者財(cái)政評(píng)審部門(mén)在收到結(jié)算文件后未出具財(cái)政評(píng)審結(jié)論，在人民法院給予合理期限并告知未按時(shí)完成評(píng)審作出結(jié)論相應(yīng)后果后，仍未出具財(cái)政評(píng)審結(jié)論且無(wú)正當(dāng)理由的，可以準(zhǔn)許當(dāng)事人鑒定申請(qǐng)。

3、申請(qǐng)鑒定事項(xiàng)無(wú)法鑒定的處理

在正選鑒定機(jī)構(gòu)明確表示無(wú)法鑒定的情況下，依次征詢備選鑒定機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)。經(jīng)搖號(hào)選擇的鑒定機(jī)構(gòu)均表示無(wú)法鑒定，各方當(dāng)事人一致同意的，可重新選擇鑒定機(jī)構(gòu)或聘請(qǐng)若干專(zhuān)家組成鑒定組進(jìn)行鑒定；各方當(dāng)事人無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)的，認(rèn)定申請(qǐng)鑒定事項(xiàng)無(wú)法鑒定，則依據(jù)舉證責(zé)任的分配原則、雙方當(dāng)事人的過(guò)錯(cuò)程度和全案證據(jù)情況，認(rèn)定案件的基本事實(shí)。

本文節(jié)選自福建高院民二庭課題組《關(guān)于建設(shè)工程施工合同糾紛案件審理情況的調(diào)研報(bào)告》，原文原載于《民事審判指導(dǎo)與參考》總第91輯。